1 - Généralités

1.2 – Champ d’application

Les présentes conditions générales de vente concernent les activités de Fournitures et/ou de Travaux de chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie industrielle et les activités accessoires, connexes et associées.
Elles s’appliquent aux relations précontractuelles et contractuelles entre l'entreprise cliente ci-après dénommée « le Client » et l'entreprise Bellot, ci-après dénommée « Bellot ».

1.3 – Conditions d’application

Toute commande implique l’acceptation de l’offre de BELLOT et des présentes conditions générales.

Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l’objet d’un accord, écrit et préalable de BELLOT.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales, d’achat ou d’exécution de travaux du Client.

En cas d’annulation d’une disposition du contrat ou des présentes conditions générales, résultant d’une décision judiciaire ou administrative, la validité des autres dispositions n’en sera pas affectée.

Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir ou de ne pas exiger la mise en oeuvre d’un droit prévu par les présentes conditions générales ne sera pas interprété comme une modification du contrat ou comme une renonciation même tacite à la possibilité de se prévaloir de ce droit dans l’avenir ou d’en exiger la mise en œuvre.

Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s’en prévaloir pour d’autres commandes.

1.4 – Qualification juridique

Les présentes conditions générales sont régies par le droit du contrat d’entreprise et, le cas échéant, par le droit du contrat de sous-traitance, quand elles s’appliquent à des Fournitures et/ou des Travaux sur la base d’un cahier des charges.

Elles sont régies par le droit de la vente quand elles s’appliquent à la Fourniture de produits catalogue ou standards.

1.5 – Engagements

Le Client est réputé être valablement engagé par les actes accomplis par les membres de son personnel, de ses mandataires ou représentants et par les documents qu’ils émettent ou signent, BELLOT n’étant pas tenu de vérifier les pouvoirs d’engagement ou de signature qui leur sont accordés.

2 – Documents contractuels

Font partie intégrante du contrat, et par ordre de priorité décroissant :

  • La commande acceptée formellement, notamment par accusé de réception ou confirmation de commande ainsi que les conditions particulières convenues par les deux parties,
  • Les offres techniques et commerciales de BELLOT,
  • Les présentes conditions générales,
  • Les documents de BELLOT complétant les présentes conditions générales,
  • Le bon de livraison,
  • La facture.

Ne font pas partie du contrat : les documents, catalogues, publicités, tarifs non mentionnés expressément dans les conditions particulières.

3 - Commandes

3.1 - Préalable

Les offres sont fondées sur les conditions économiques et industrielles existant lors de leur établissement.

Une offre n'est considérée comme ferme que si elle est assortie d'un délai de validité.

3.2– Passation et acceptation

Le contrat n’est formé que sous réserve d’acceptation expresse et écrite de la commande par BELLOT.

L’acceptation de commande par BELLOT implique que le Client a accepté l’offre de BELLOT.

3.3 - Modification

Toute modification de la commande ou du contrat demandée par le Client est subordonnée à l’acceptation expresse et préalable de BELLOT.

3. 4 - Annulation

La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc l’annuler, à moins d’un accord exprès et préalable de BELLOT.

Dans ce cas, le Client indemnisera BELLOT pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent et notamment les frais engagés en matière d’équipements spécifiques, frais d’étude, dépenses de main-d’œuvre et d’approvisionnement, outillages.

En tout état de cause, les paiements déjà versés resteront acquis à BELLOT.

4 - Définition des Fournitures et Travaux et suppléments

4.1 – Etendue

La Fourniture et/ou l’étendue des Travaux est définie par l’offre technique et commerciale de BELLOT et en particulier par le devis.

Celui-ci est établi à partir des données, spécifications et plans qui auront été transmis par le Client ou son mandataire ou son représentant, pour la cotation, et qui sont réputés exacts, compte tenu de sa qualité professionnelle.

Toute erreur, omission, imprécision ou modification ultérieure de ces données et documents, dans la mesure où elle peut avoir un effet sur les conditions du devis initial, autorisera BELLOT à réajuster les conditions, notamment en termes de prix et de délais.

Le Client s’engage à informer BELLOT, dès sa survenance, de tout fait susceptible d’avoir une incidence sur les délais d’exécution et sur les coûts.

4.2 – Conditions des Fournitures et/ou Travaux supplémentaires

BELLOT pourra suspendre l'exécution de toute demande de Fourniture et/ou de Travaux supplémentaires si elle n'a pas fait l’objet d’ordres écrits spécifiques du Client selon les conditions négociées préalablement avec BELLOT.

BELLOT pourra facturer ces Fournitures et/ou Travaux supplémentaires, dans les mêmes conditions que le contrat de base.

5 - Caractéristiques et statut des Fournitures et/ou Travaux commandés

5.1 – Conception et finalité

Les Fournitures et/ou Travaux pour lesquels BELLOT en a déclaré explicitement la conformité sont réputés conformes à la réglementation technique qui s’y applique et aux normes techniques.
Le Client est responsable de leur exploitation dans les conditions d’utilisation prévues dans le cahier des charges et conformément aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu d'exploitation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession.

L'usage et la revente éventuelle des Fournitures et/ou Travaux sont de la responsabilité exclusive du Client, qui doit faire son affaire de l'observation de toute réglementation afférente à ces opérations.
Il incombe au Client d’établir un cahier des charges correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s’assurer de l’adéquation du produit avec l’application envisagée.

5.2 - Emballages

Les emballages non consignés ne sont pas repris par BELLOT.
Les emballages sont conformes à la réglementation de l’environnement applicable suivant la destination des Fournitures et/ou Travaux.

Le Client s’engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l’environnement.

5.3 - Transmission des informations relatives aux Fournitures et/ ou Travaux

Le Client s’engage à transmettre les informations utiles à la mise en œuvre des Fournitures et/ou Travaux au sous-acquéreur éventuel.

BELLOT assure leur traçabilité jusqu’à la date de livraison ou d'exécution.

6 - Conditions d'intervention sur site

6.1 - Accès et moyens matériels

En l'absence d'accord particulier, le Client assurera à BELLOT et à ceux qui seront délégués par ce dernier en vertu du contrat, l'accès libre et sans danger aux installations ainsi que l'usage gratuit aux consommables et facilités disponibles dans l'installation et notamment éclairage, électricité, air comprimé, vestiaire fermant à clé, lieu de stockage pour l'outillage fermant à clé.

En cas de mise à disposition par le Client de moyens complémentaires tels que les moyens de manutention et de levage, le Client en assume le coût et la conformité à la réglementation.

6.2 - Sécurité

Le Client fournira par écrit à BELLOT les détails concernant la réglementation de la sécurité et toute autre réglementation dont l’exécution des Travaux ou l’exécution des Fournitures nécessite le respect.
Conformément à la réglementation, le Client a la responsabilité de la sécurité sur le site.
Il devra en particulier veiller au respect de la réglementation relative à la sécurité en cas d'intervenants extérieurs et notamment à la rédaction d'un plan de prévention.

Il devra également s'assurer du respect de ses procédures internes au regard des intervenants extérieurs.

Le Client fera effectuer à ses frais tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation et des intervenants et pour la mettre en conformité avec la réglementation applicable à la date d'effet du contrat ou intervenant pendant qu'il est en vigueur.

Le Client n'exercera aucune autorité sur le personnel du BELLOT ou de ses sous-traitants.

7. - Propriété intellectuelle et confidentialité

7.1 - Propriété intellectuelle et savoir-faire

Nonobstant toute clause contraire, BELLOT ne concède au Client ni droit de propriété, ni licence d'utilisation sur les brevets, procédés, modes opératoires, méthodes, savoir-faire ou logiciels utilisés par BELLOT pour les besoins de la réalisation du contrat.

Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire doit faire l’objet d’un contrat spécifique avec BELLOT.

BELLOT conserve seul la propriété et la disposition de son savoir-faire et des résultats de ses propres Travaux de recherche et de développement.

7.2 - Clause de confidentialité

Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur les éléments (documents sur quelques supports que ce soit, rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées etc.) échangés dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat.

Ne font toutefois pas l’objet d’une obligation de confidentialité :

  • Les informations faisant partie du domaine public,
  • Tout ce qui est déjà connu de manière licite par le partenaire contractuel avant la conclusion du contrat,
  • Les informations ayant fait l’objet d’une autorisation de divulgation écrite et préalable de BELLOT.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour BELLOT d’utiliser son savoir-faire et sa technologie propre développée à l’occasion du contrat, à défaut d’accord particulier conclu entre les parties.

7.3 - Plans, études, descriptifs

Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis au Client sont communiqués dans le cadre d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion de l’offre commerciale du BELLOT ou l'exécution du contrat.

Ils ne seront pas utilisés par le Client à d’autres fins.

BELLOT conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur les documents prêtés.

Ces documents doivent être restitués à BELLOT à première demande.

Tout manquement à cette obligation entraînera le versement par le Client à BELLOT, d'une pénalité égale à 10% du prix convenu ou à défaut du prix déterminé dans l’offre de BELLOT.

7.4 - Clause de garantie en cas de contrefaçon

Le Client garantit qu’au moment de la conclusion du contrat, le contenu des plans et du cahier des charges et leurs conditions de mise en œuvre n’utilisent pas des droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenu par un tiers.

Il garantit pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

Le Client garantit BELLOT des conséquences directes ou indirectes d’une action en responsabilité civile ou pénale à ce sujet et notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

8. - Livraison, transport, vérification et réception

8.1 - Délais de livraison

Les délais de livraison ou d'exécution courent à partir de la plus tardive des dates suivantes :

  • Date de l’accusé de réception de la commande
  • Date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, plans, détails d’exécution dus par le Client
  • Date d’exécution de la totalité des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client, notamment la remise à bonne date des données, spécifications et plans mentionnés à l’article 4.1, et la remise de toutes documentations nécessaires à la bonne exécution de la commande.

Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, de livraison, de réception, etc.).

Les délais stipulés peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du BELLOT, telles que : survenance d'un cas de force majeure, fait d'un tiers ou du Client.

Les retards de livraison ne pourront donner lieu, sauf convention express, à des pénalités, qui ne pourront excéder les conditions définies à l’article 11.3.

8.2 - Conditions de livraison des Fournitures

Sauf accord contraire, la livraison des Fournitures est réputée effectuée dans les usines ou entrepôts de BELLOT.

Les risques sont transférés au Client dès la livraison sans préjudice du droit de BELLOT d’invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété dans les conditions définies à l’article 10.6 ou de faire usage de son droit de rétention.

La livraison est réalisée :

  • Par l’avis de mise à disposition
  • Ou, si le contrat le prévoit, par la remise à un tiers ou à un transporteur désigné par le Client
  • Ou, si le contrat le prévoit, par la délivrance dans les usines ou entrepôts du Client ou un lieu convenu avec lui.

Dans le cas où le Client a engagé le transport et en assume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre de BELLOT.

Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des Fournitures.

Les dates de paiement initialement prévues ne pourront pour autant être retardées.

8.3 - Conditions d'exécution et de livraison des Travaux

En cas de Travaux sur site, les risques seront transférés au Client au fur et à mesure de leur avancement physique.

Les Travaux feront l'objet d'une réception contradictoire formalisant leur acceptation par le Client constatée par un procès-verbal de réception.

En cas d'absence de procès-verbal de réception contradictoire, la réception sera réputée acquise dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • BELLOT aura satisfait à ses principales obligations contractuelles, même en présence de réserves mineures
  • le Client aura pris possession et/ou utilisé tout ou partie de l'installation objet des Travaux.

En cas de Travaux dans les ateliers de BELLOT, la livraison est réputée effectuée dans les conditions prévues pour les Fournitures (article 8.2).

Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des Fournitures et/ou Travaux.

Les dates de paiement initialement prévues ne pourront pour autant être retardées.

28 Rue du Solarium - ZA de Moulerens 33170 GRADIGNAN (FR) BELLOT - GARNIER GEFFROY CONDITIONS GENERALES DE VENTE

8.4 - Transport douane assurance

A défaut de convention contraire, toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention, d’amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client.

Il appartient au Client, même si l’expédition a été faite franco, de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, dans le délai de trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce, et d'en informer BELLOT dans le même délai.

8.5- Vérification des Fournitures et/ou Travaux

A la livraison, le Client doit à ses frais et sous sa responsabilité vérifier ou faire vérifier la conformité des Fournitures et/ou Travaux aux termes de la commande.

8.6 - Report, retard ou interruption du fait du Client

Si pour des motifs non imputables à BELLOT, la réalisation des obligations du BELLOT est reportée, retardée ou interrompue, BELLOT sera indemnisé des coûts engendrés ainsi que de l'ensemble des surcoûts engendrés par le programme d'accélération ou de rattrapage du retard.

En tout état de cause, la responsabilité de BELLOT ne pourra être retenue au titre de ce report, de ce retard ou de cette interruption.

9. - Clause d’imprévision et de force majeure

9.1 - Clause d’imprévision

En cas de survenance d’un évènement extérieur à la volonté des parties compromettant l’équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l’une des parties l’exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat afin de rétablir entre elles l’équilibre économique initialement convenu.

Sont notamment visés les évènements suivants : augmentation substantielle du cours des matières premières, modification des droits de douanes ou des taxes, modification du cours des changes, évolution des législations.

9.2 - Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure tel que :

  • Survenance d’un cataclysme naturel
  • Tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc
  • Conflit, guerre, attentat, vandalisme - Grève totale ou partielle chez BELLOT ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.
  • Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo, etc)
  • Accidents d’exploitation, bris de machines, explosion, etc.

Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat.

Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter l'exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.

10. - Prix et paiement

Sauf accord contraire, les prix sont établis en euros, hors droits et taxes « départ d’usine » hors emballage et les paiements ont lieu en euros.

Sauf convention contraire, toute commande donnera lieu au versement d'un acompte à la commande et d'acomptes destinés à couvrir les frais avancés par BELLOT.

En cas de contestation partielle de facturation, le Client ne peut différer ni le règlement de la partie non contestée de la facturation, ni le règlement d'autres factures à échéances.

Le paiement des factures de BELLOT en qualité de sous-traitant ne peut en aucun cas être subordonné au paiement préalable des propres situations de travaux du Client par le maître de l'ouvrage ou son propre client.

10.1 - Délais de paiement

Conformément à la Loi de modernisation de l’économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L441-6 du Code de commerce) le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Cette loi est une loi d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

Conformément à la Loi de modernisation de l’économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L442-6 du Code de commerce) sont passibles notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros :

  • Le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal,
  • Le fait de demander au BELLOT sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture.

Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Il est rappelé qu’un acompte est par définition réglé au comptant, sans conditions de règlement.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.

10.2 - Retard de paiement

En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :

1/ Des pénalités de retard.
Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.

2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1er Janvier 2013.
Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce.
En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, BELLOT est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.
Outre ces pénalités et indemnités, tout défaut de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble à BELLOT, l'exigibilité de la totalité des sommes dues.
Le fait pour BELLOT de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 10.6.


10.3 - Modification de la situation du Client

En cas de dégradation de la situation financière du Client confirmée ou non par un défaut de paiement, et d’une importance telle que l’exécution de ses obligations contractuelles pourrait s’en trouver affectée, la livraison des Fournitures et/ou la poursuite des Travaux n’aura lieu qu’après paiement du solde de la commande.

En cas de retard de paiement, en cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce, ou d’une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, BELLOT se réserve le droit et sans mise en demeure

  • De prononcer la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
  • De suspendre toute expédition, travaux ou autres engagements contractuels,
  • D'exercer un droit de rétention sur les Fournitures commandées, Fournitures connexes, et documentation technique
  • De constater d’une part la résiliation de l’ensemble des contrats en cours et de pratiquer d’autre part la rétention des outillages et pièces détenus, jusqu’à fixation d'éventuels dommages et intérêts compensant le préjudice subi par BELLOT.


10.4 - Compensation des paiements

Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au BELLOT toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité.
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des créances sans l’accord exprès et préalable du BELLOT.

Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 10.
2 en matière de retard de paiement.

10.5 - Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous- traitance

Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de contrats d’entreprise, le Client doit se conformer aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et en particulier :

  • Obtenir de son propre donneur d’ordres l’acceptation du BELLOT et l’agrément de ses conditions de paiement,
  • Respecter les obligations prévues par cette loi en matière de remise d’une caution ou de délégation de paiement.

Le Client s’engage, si le donneur d’ordres n’est pas le Client final, à exiger de ce dernier le respect des dispositions prévues par la loi de 1975.

Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité pour le Client d’invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du BELLOT.

Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges.

Toutefois, conformément au dit article, le Client reste tenu envers le sous- traitant d’exécuter ses obligations contractuelles.

Il est ici rappelé qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi de 1975 est une « loi de police » internationale applicable même en cas de livraison ou de localisation du client ou du client final dans un pays autre que la France.

10.6 - Réserve de propriété

BELLOT conserve l’entière propriété des Fournitures et/ou Travaux faisant l’objet du contrat jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires.

Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner leur revendication.

Néanmoins, à compter de la livraison des Fournitures et/ou au fur et à mesure de l'avancement des Travaux, le Client assume la responsabilité des dommages qu’il pourrait subir ou occasionner.

BELLOT se réserve le droit de revendication des Fournitures et/ou Travaux auprès des tiers chez qui il les aurait fait livrer.

11 -Responsabilité

11.1 - Définition de la responsabilité de BELLOT

La responsabilité du BELLOT est strictement limitée d’une part au respect des spécifications du Client stipulées dans le cahier des charges et d’autre part aux règles de son art.

En effet, le Client, agissant en tant que « donneur d’ordres », est en mesure, de par sa compétence professionnelle dans sa spécialité, en fonction des moyens industriels de production dont il dispose, de définir avec précision les Fournitures et/ou Travaux en fonction de ses propres données industrielles ou de celles de ses clients.

11.2 - Limites de la responsabilité de BELLOT

La responsabilité de BELLOT est exclue :

  • Pour les dommages provenant des matières fournies ou préconisées par le Client,
  • Pour les dommages provenant d’une conception réalisée par le Client même partiellement,
  • Pour les dommages qui résultent en tout ou partie de l’usure normale des Fournitures et/ou Travaux, des détériorations ou accidents imputables au Client ou à un tiers,
  • En cas d'exploitation anormale ou atypique ou non conforme au cahier des charges, aux règles de l’art ou aux préconisations ou recommandations de BELLOT, ou si le Client ne peut apporter la preuve d’une exploitation conforme,
  • Pour des dommages provenant de fautes commises par le Client ou des tiers en rapport avec l’exécution du contrat,
  • Pour des dommages provenant de l’utilisation par le Client de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par ce dernier.


La responsabilité de BELLOT sera limitée aux seuls dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de fautes imputables à BELLOT dans l’exécution du contrat dûment prouvées.

En aucune circonstance, BELLOT ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

En tout état de cause, la responsabilité civile de BELLOT, toutes causes confondues à l’exception des dommages corporels, du dol ou de la faute lourde, ne pourra excéder les montants et la nature des garanties spécifiés sur l'attestation d'assurance délivrée au Client.

Le Client ainsi que ses assureurs renoncent à tout recours contre BELLOT ainsi que contre ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

11.3 - Pénalités

Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d’un commun accord dans la commande :

  • Le total de celles-ci ne saurait, en tout état de cause, excéder 5% du montant de la Fourniture et/ou des Travaux en cause,
  • Elles auront valeur d’indemnisation forfaitaire de tous préjudices subis, seront libératoires et exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

12 - Garantie

BELLOT s'engage conventionnellement à garantir :

  • Ses Fournitures durant une période maximale de 12 mois à compter de la date de la livraison (dans certains cas explicitement convenu entre les parties et notifié par contrat spécifique la garantie pourra être étendue à 24 mois à date de réception des travaux),
  • Ses Travaux durant une période maximale de 12 mois à compter de la réception, et qui ne peut excéder une durée de 18 mois à compter de la date d'achèvement des Travaux.

En cas de pluralité de lots, la garantie prendra effet à compter de l'achèvement de chacun d'eux.

Pour pouvoir invoquer la garantie, le Client doit aviser BELLOT, par écrit, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de leur survenance, des défauts qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.

Il doit donner à BELLOT toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et pour y porter remède ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès de BELLOT, ou situation d'urgence impérieuse, d'effectuer lui-même la réparation ou de la faire effectuer par un tiers.

La garantie est exclue pour les causes énumérées à l’article 11.2.

Notre garantie implique le remplacement ou la réparation gratuite en nos usines de tout dispositif reconnu défectueux, et ceci à l’exclusion de toute autre prestation ou indemnité (retour des matériels à la charge du client).

Les matériels défectueux livrés par BELLOT ne pouvant être retournés car faisant partie intégrante d'une machine et ne pouvant être démontés, seront alors réparés ou changés sur leur lieux de présence du matériel par un technicien de BELLOT.

13 -Droit applicable et attribution de juridiction

Les présentes conditions générales, l’ensemble des contrats qui en découlent et leurs suites sont soumis à la loi française.

A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de BELLOT, même en cas d’appel ou de pluralité de défend